Можно ли приостановить действие договора оказания услуг. Приостановление работы в связи с невыполнением заказчиком своих обязательств по оплате. Действие договора приостанавливается до

Как приостановить действие договора

Можно ли приостановить действие договора оказания услуг. Приостановление работы в связи с невыполнением заказчиком своих обязательств по оплате. Действие договора приостанавливается до

Надежнее всего сделать это в двустороннем порядке — подписать дополнительное соглашение к договору о приостановлении его действия.

Но вы можете и заранее предусмотреть возможность приостановления договора и включить в него соответствующее условие. Такая приостановка будет возможна, если наступят обстоятельства, которые указаны в договоре. Тогда в зависимости от формулировки условия действие договора приостановится либо автоматически, либо по решению одной из сторон.

Как составить дополнительное соглашение о приостановлении действия договора

Составьте дополнительное соглашение в письменной форме. Количество экземпляров должно соответствовать числу лиц, которые участвуют в договоре.

Включите в соглашение:

  • название документа: «Дополнительное соглашение о приостановлении действия договора»;
  • его реквизиты (номер, дату и место подписания);
  • название, номер и дату договора, действие которого вы приостанавливаете;
  • названия сторон (например, заказчик и исполнитель);
  • наименования организаций, которые выступают в качестве сторон договора;
  • должности и Ф.И.О. лиц, которые подписывают соглашение от имени сторон, наименование и реквизиты документов, удостоверяющих их полномочия;
  • срок, на который вы приостанавливаете действие договора;
  • подписи сторон.

Образец дополнительного соглашения о приостановлении действия договора

Дополнительное соглашение N 1

о приостановлении действия договора об оказании услуг

от 3 августа 2018 г. N 11

г. Москва12 сентября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сигма», далее именуемое «Заказчик», в лице генерального директора Петрова Ивана Ивановича, действующего на основании решения общего собрания участников общества (протокол от 2 февраля 2015 г.

N 1) и в соответствии с Уставом, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Андромеда», далее именуемое «Исполнитель», в лице первого заместителя генерального директора Попова Сергея Ильича, действующего на основании доверенности от 2 августа 2018 г.

N 134, с другой стороны пришли к соглашению о нижеследующем:

  1. Стороны договорились, что с 13 сентября 2018 г. действие договора об оказании услуг от 3 августа 2018 г. N 11 (далее — Договор) приостанавливается до 3 октября 2018 г. включительно.
  2. На период приостановления действия Договора стороны прекращают исполнение всех обязательств по Договору. В этот период Заказчик не вправе требовать от Исполнителя оказания услуг, а Исполнитель не вправе требовать оплаты. Приостановление действия Договора не освобождает Заказчика от обязанности оплатить ранее оказанные услуги.
  3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

Реквизиты и подписи сторон:

ЗаказчикИсполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «Сигма» Адрес: ул. Андреева, д. 7, Москва, 115321Телефон: +7 (495) 321-12-34Электронная почта: info@companysigma.ruОГРН 1087741512597ИНН 7701234567 КПП 770101001Р/с 40702810101987612543 в АКБ «Янтарный» (ПАО)К/с 30101810121110198765БИК 044514765Общество с ограниченной ответственностью «Андромеда»Адрес: Дубининский проезд, д. 22/33, Москва, 124632Телефон: +7 (495) 313-33-13Электронная почта: info@compandromeda.ruОГРН 1087763211321ИНН 7701144111 КПП 770101001Р/с 40702810105624154657 в АКБ «СТБ-Банк» (ПАО)К/с 30101810100000917432БИК 044432432
Генеральный директор _______________ /Петров И.И./М.П.Первый заместитель генерального директора по доверенности _______________ /Попов С.И./М.П.

Как согласовать в договоре условие о приостановлении его действия

Включите в договор условие о том, что его действие приостанавливается при наступлении определенных обстоятельств, например:

  • при наступлении обстоятельств непреодолимой силы;

Пример формулировки условия

С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые влекут невозможность исполнить обязательства по настоящему договору для одной или обеих сторон (аварий, стихийного бедствия, иных чрезвычайных обстоятельств, которые стороны не могли предотвратить), действие договора приостанавливается до момента, определяемого сторонами путем проведения переговоров и принятия решения по вопросу о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений.

при нарушении обязательств одной из сторон (например, при просрочке оплаты). При этом в зависимости от формулировки такого условия в договоре его действие либо приостановится автоматически, либо у пострадавшей стороны будет право (но не обязанность) приостановить действие договора в одностороннем порядке.

Вы можете добавить в договор обязанность одной из сторон уведомить другую сторону о приостановлении действия договора. Тогда такое уведомление нужно будет направлять по правилам для направления юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ).

В частности, его нужно будет направить по адресу контрагента, который установлен в договоре как исключительный адрес для отправки сообщений. Отправка именно по этому адресу считается надлежащей, кроме случаев, когда отправителю известно, что он недостоверен (п.

64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).

Примеры формулировок условия

«При просрочке оплаты оказанных услуг действие договора приостанавливается автоматически (без подписания дополнительного соглашения к договору или предупреждения другой стороны о приостановке) до момента полной оплаты».

«При просрочке оплаты оказанных услуг исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить действие договора до момента полной оплаты. При этом исполнитель обязан немедленно направить заказчику письменное извещение о приостановлении действия договора заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в договоре».

Обратите внимание, что при согласовании в договоре условия о приостановлении его действия нужно учитывать ограничения, которые могут быть установлены законодательством.

Например, если вы намереваетесь приостановить действие договора на предоставление коммунальных услуг, учтите, что такое приостановление не должно приводить к повреждению общего имущества многоквартирного дома (п.

122 Правил предоставления коммунальных услуг).

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Источник: http://urist7.ru/grazhdanskoe-pravo/dogovory-i-sdelki/kak-priostanovit-dejstvie-dogovora.html

Может ли подрядчик (субподрядчик) приостановить работу по основаниям, не указанным в договоре или контракте?

Можно ли приостановить действие договора оказания услуг. Приостановление работы в связи с невыполнением заказчиком своих обязательств по оплате. Действие договора приостанавливается до

1.

Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок  (ст.719 Гражданского кодекса РФ).

К примеру, хроническая неоплата является нарушением обязательств и обстоятельством, очевидно свидетельствующим о ненадлежащем исполнении договора. Если долг длительное временя не погашен, то это хороший повод для документального оформления приостановления.

Дата акта о приостановлении должна совпадать с датой фактического приостановления, даже если он подписан в одностороннем порядке. Односторонний акт необходимо вручить заказчику.

Статья 719 ГК РФ не предусматривает обязанности подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ или о том, что он не приступил к выполнению работ. Однако в силу абз.2 п.1 ст.

716 ГК РФ он обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, если обнаружит, что материал, оборудование, техническая документация или переданная для переработки (обработки) вещь непригодны или некачественны.

Подрядчик, не предупредивший заказчика о таком обстоятельстве или продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии — разумного срока для ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Позиция судов, обязывающих подрядчика уведомлять заказчика о приостановлении работ либо о том, что он не приступил к выполнению работ, основана на совместном применении названных статей.

Арбитражные суды, которые придерживаются противоположной точки зрения, не применяют ст. 716 ГК РФ.

2. Кроме того, подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ (п.3 ст. 743 Гражданского кодекса РФ).

Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленной пунктом 3 настоящей статьи, лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (п.4 ст. 743 Гражданского кодекса РФ).

Наш партнер, адвокат Толстоногова Л.И., 2012г.

Другие советы и консультации

Заказчик не подписывает акт выполненных работ. Что делать. Порядок действий подрядчика (субподрядчика — при договоре субподряда)

Нужно знать при заключении договора подряда и любого другого договора на выполнение работ. 9 коротких советов адвоката

4 заблуждения о договоре подряда. «2.Субподряд — особый договор, имеющий сложное правовое регулирование. Однако договора субподряда, как вида или подвида договоров, не существует…».

Права заказчика при некачественном выполнении работ. «Расторгнуть договор в одностороннем порядке заказчик вправе только в двух особых случаях…».

Можно ли понудить заказчика к приемке выполненных работ или к подписанию акта выполненных работ? Консультация с использованием судебной практики о том, что предъявить иск об обязании можно.

Как описать предмет договора подряда так, чтобы впоследствии договор нельзя было признать незаключенным. Два малоизвестных требования к описанию предмета договора подряда из любой области хозяйственной деятельности.

В каких случаях заказчик вправе отказаться от подписания акта сдачи-приемки работ? Какие причины неподписания акта приемки выполненных работ являются обоснованными? Консультация адвоката на основании закона и судебной практики арбитражных судов.

Источник: http://xn----8sbahhac3c3agdo8a1j2b.xn--p1ai/priost.html

/ Хозяйственное право / Случаи приостановки заказчиком работ по договору подряда

Вместе с тем указанное обстоятельство имеет значение также и при определении размера оплаты за выполненные работы, цена которых не была предусмотрена сметой. Исходя из того, что по общему правилу смета является твердой (ст.

709 ГК РФ), а работы, которые предусмотрены технической документацией, но не предусмотрены сметой, нельзя считать дополнительными работами, такие работы не могут быть оплачены сверх цены, согласованной сторонами в смете (смотрите, например, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.11.2016 N Ф03-5098/16).

Таким образом, в рассматриваемом случае работы, выполненные подрядчиком в соответствии с технической документацией и принятые заказчиком, должны быть оплачены подрядчику, но в пределах общей цены, установленной сметной документацией.

Однако, как следует из вопроса, такая оплата не была произведена. Следовательно, заказчиком была нарушена одна из основных его обязанностей, вытекающих из договора подряда.В свою очередь, п. 1 ст.

719 ГК РФ установлено, что подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).Более того, согласно п. 2 ст.

Приостановка работ заказчиком

Необходимо помнить, что, если работы будут выполнены некачественно, то вы не сможете взыскать с заказчика их стоимость, не имея на руках уведомления о приостановлении и письменных указаний заказчика об их выполнении. 2. Изменение цены работ. Цена работ может быть приблизительной либо твёрдой. Заказчик не вправе уменьшать твёрдую цену, если работы выполнены качественно и в полном объёме.

Особенно это касается государственных и муниципальных заказчиков. Заключая контракты, подрядчики сталкиваются с проблемой, когда заказчик отказывается согласовывать акты выполненных работ, мотивируя это тем, что затраты подрядчика в них завышены и предлагают подписать акты на меньшую сумму. В соответствии с пунктом 4.1.

Приостановка работ по договору подряда

Поскольку в рассматриваемом случае возможность одностороннего расторжения договора подряда по указанным в вопросе причинам самим договором не установлена, то он может быть расторгнут только в случаях, предусмотренных законом или иными нормативными правовыми актами.

В связи с этим следует отметить, что ни § 1 главы 37 ГК РФ, в котором содержатся общие положения о договоре подряда, применяющиеся в силу п. 2 ст.

702 ГК РФ ко всем разновидностям такого договора, если иное не предусмотрено законом, ни § 3 данной главы, посвященный регулированию строительного подряда, не содержат прямых норм, которые предоставляли бы подрядчику право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора по причине неоплаты заказчиком одного из этапов предусмотренных договором работ. Вместе с тем следует помнить, что согласно п. 2 ст. 702 ГК РФ и п.

1 ст.

Возможность приостановления производства работ по госконтракту

Поэтому в том случае, если наличие таких препятствий, даже при несоблюдении заказчиком своих обязанностей по оплате, не будет установлено судом, то он может признать приостановление работ или отказ подрядчика от договора неправомерными (смотрите, например, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.03.2017 N 13АП-33297/16).Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, мы не исключаем того, что в рассматриваемом случае неоплата заказчиком очередного этапа выполненных работ может являться основанием для приостановления подрядчиком выполнения работ по последующим этапам и для отказа от договора в целом, если такая неоплата объективно способна воспрепятствовать выполнению последующих этапов работ подрядчиком. Однако окончательное решение по этому вопросу может вынести лишь суд с учетом толкования положений договора подряда по правилам, предусмотренным ст.

Как подрядчику защитить свои интересы с недобросовестными заказчиками?

ГК РФ обязательство по предоставлению банковской гарантии либо дождаться истечения гарантийного срока (момента отпадения оснований выдачи банковской гарантии). Нормы гражданского законодательства, регулирующие сроки исполнения обязательств, направлены на недопущение неопределенности в правоотношениях сторон.

Если срок исполнения заказчиком обязательства по оплате работ определяется указанием на действия подрядчика по предоставлению банковской гарантии, то предполагается, что такие действия должны быть совершены подрядчиком в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный срок (ст. 314 ГК РФ).

В таком случае нет неопределенности в сроке исполнения обязательства по оплате работ, этот срок считается согласованным, а договор в этой части – заключенным.

По смыслу статьи 759 ГК РФ Заказчик обязан обеспечить подрядчика исходными данными (информацией и документацией, необходимой для создания проекта в соответствии с заданием на проектирование).

Уведомление подрядчиком заказчика о приостановлении работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (Касенов Е 2010) Уведомление подрядчиком заказчика о приостановлении работы в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (Касенов Е.Б.

Случаи приостановки заказчиком работ по договору подряда

Важно

ГК РФ подрядчик при наличии вышеуказанных обстоятельств вправе вообще отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Из приведенных норм буквально не следует, что право приостановить работы или отказаться от договора предоставляется подрядчику в том случае, если заказчиком не оплачен очередной этап работ, предусмотренных договором, однако их анализ показывает, что перечень обязанностей заказчика, нарушение которых приводит к возникновению у подрядчика такого права, указанными нормами не ограничен. В связи с этим в судебной практике имеет место точка зрения, согласно которой невыполнение обязательства заказчика по оплате выполняемых подрядчиком работ может являться обстоятельством, обусловливающим применение положений ст.

719 ГК РФ, так как в этом случае выполнению работ подрядчиком могут создаваться препятствия, связанные с отсутствием их финансирования заказчиком.

Внимание

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, мы не исключаем того, что в рассматриваемом случае неоплата заказчиком очередного этапа выполненных работ может являться основанием для приостановления подрядчиком выполнения работ по последующим этапам и для отказа от договора в целом, если такая неоплата объективно способна воспрепятствовать выполнению последующих этапов работ подрядчиком. Однако окончательное решение по этому вопросу может вынести лишь суд с учетом толкования положений договора подряда по правилам, предусмотренным ст. 431 ГК РФ, и конкретных обстоятельств дела. 2. В соответствии с п. 1 ст. 743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

Если долг длительное временя не погашен, то это хороший повод для документального оформления приостановления.

Источник: http://strahovanie58.ru/sluchai-priostanovki-zakazchikom-rabot-po-dogovoru-podryada/

Приостановить действие договора

Можно ли приостановить действие договора оказания услуг. Приостановление работы в связи с невыполнением заказчиком своих обязательств по оплате. Действие договора приостанавливается до

Файл текстовой версии: 2,6 кб

соглашение о приостановлении действия договора образец

N _____ о приостановлении действия договораг. ________________ “___”__________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем “Сторона 1”, в лице __________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуем__ в дальнейшем “Сторона 2”, в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о ________________________ от “___”__________ ____ г. N __________ (далее — “Договор”) о нижеследующем: 1. В связи с __________________________________________________________ (указать причины приостановления действия Договора) Стороны договорились о приостановлении действия Договора на срок _________. 2. В срок __________________________ до возобновления действия Договора Сторона 1 обязана в письменном виде информировать Сторону 2 о таком возобновлении. 3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 5.

Реквизиты Сторон: 5.1. Сторона 1: _______________________________________________________ __________________________________________________________________________. 5.2.

Сторона 2: _______________________________________________________ __________________________________________________________________________. ПОДПИСИ СТОРОН: Сторона 1: Сторона 2: _________/__________ ________/__________

Дополнительное соглашение n ______ к договору от “___”__________ ____ г. n _____ о приостановлении действия договора

г. ________________ “___”__________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем “Сторона 1”, в лице __________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ______________________________, именуем__ в дальнейшем “Сторона 2”, в лице ____________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о ________________________ от “___”__________ ____ г. N __________ (далее — “Договор”) о нижеследующем: 1. В связи с __________________________________________________________ (указать причины приостановления действия Договора) Стороны договорились о приостановлении действия Договора на срок _________.

Образец соглашения о расторжении договора

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N к договору от » » г. N о приостановлении действия договора г. » » г. , именуем в дальнейшем «Сторона 1», в лице , действующего на основании , соднойстороны, и , именуем в дальнейшем «Сторона 2″, в лице , действующего на основании , с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о от » » г.

N (далее — «Договор») о нижеследующем: 1. В связи с (указать причины приостановления действия Договора) Стороны договорились о приостановлении действия Договора на срок . 2. В срок до возобновления действия Договора Сторона1 обязанавписьменномвидеинформироватьСторону 2о таком возобновлении. 3.

Настоящее Дополнительноесоглашениеявляетсянеотъемлемойчастью Договора и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 4.

Подробнее о составлении такого обращения можно прочитать в статье Составляем письмо о расторжении договора — образец. Направление такого письма обязательно и в том случае, когда в дальнейшем заинтересованное в расторжении контракта лицо планирует обратиться в суд, т. к. п. 2 ст. 452 ГК РФ требует для привлечения судебных органов обязательного выполнения одного из 2 условий:

Источник: https://printscanner.ru/priostanovit-dejstvie-dogovora/

Приостановление действия договора

Можно ли приостановить действие договора оказания услуг. Приостановление работы в связи с невыполнением заказчиком своих обязательств по оплате. Действие договора приостанавливается до

   В настоящее время в законе отсутствуют четкие нормы права, регулирующие вопрос приостановления действия договора. Однако, гражданское законодательство носит диспозитивный характер, в связи с чем, так как гражданский кодекс не содержит запрета на приостановление действия договора, то действие договора может быть приостановлено по соглашению сторон, а также в одностороннем порядке.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по договорным отношениям поможет разобраться с приостановлением действия договора, урегулированием спора по договору со второй стороной: профессионально, на выгодных условиях и в срок. Кстати, смотрите видео с предложением по составлению любого договора за 24 часа!!!

   Стоит отметить, что приостановление договора фактически может быть осуществлено в одностороннем порядка, например, по договору подряда, когда подрядчик по каким-то причинам не может продолжать выполнение работ, в том числе по вине заказчика, он уведомляет о приостановлении работ заказчика, и таким образом, фактически приостанавливает действие договора, что учитывается в последующем судом при рассмотрении споров между заказчиком и подрядчиком, в том числе по нарушению сроков. Читайте подробнее про споры по строительному подряду и помощь нашего адвоката в их разрешении по ссылке.

   Возможность приостановления действия договора и условия для такого приостановления могут быть прописаны сторонами непосредственно в заключаемом договоре.

ВАЖНО: по отдельным договора такое условие не может быть включено, в частности по государственным контрактам, так как нормы права, регулирующие правоотношения, связанные с заключенными государственными контрактами, не позволяют изменять сроки по контрактам, а приостановление работ контролирующими органами может быть расценено как изменение сроков. Кроме того, нормы права, регулирующие контрактную систему о закупке товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, как правило, носят императивный характер.

   Также не может быть приостановлено действие договоров, например, на предоставление каких-то определенных коммунальных услуг, в особенности в зимнее время поставки тепла.

Основания приостановления договора

   Основания для приостановления договора могут быть различные, но такие основания все-таки должны носить неустранимый характер, которые не зависят от воли сторон, или нарушают права стороны и не позволяют дальше исполнять ей свои обязательства. Например, если погодные условия не позволяют выполнять работы, а дальнейшее выполнение работ при тех или иных условиях может повлиять на качество работ, то есть разумный смысл приостановить работы.

   НО! приостановление работ подразумевает под собой полное приостановление работ, то есть нельзя приостановить выполнение отдельных работ по договору и продолжить выполнение других работ. В подобной ситуации лучше оформить соглашение о переносе срока для выполнения отдельных видов работ.

   Можно непосредственно в договоре указать основания для приостановления, например, не исполнение обязательств по оплате; не предоставление документов, предусмотренных договором; плохие погодные условия и др. Подробнее, как составить договор между физическими лицами или организациями читайте по ссылке, а также смотрите видео с советами:

Письмо о приостановлении действия договора

   В ситуации, когда соглашение о приостановлении договора между сторонами не подписывается, а договор фактически подлежит приостановлению, сторона, принявшая такое решение, обязана уведомить об этом своего контрагента.

   В случае одностороннего приостановления договора сторона должна оформить в письменном виде уведомление, сообщение, письмо для второй стороны, указав причины для приостановления договора и срок, если он может быть определен конкретной датой.

   После этого уведомление должно быть направлено второй стороне и сторона, приостановившая работу, должна удостовериться, что контрагент получил соответствующее уведомление, поскольку именно с момента получения сообщения о приостановлении, договор можно считать приостановившим свое действие, то есть, соответствующее сообщение влечет за собой гражданско-правовые последствия, о которых вторая сторона должна быть уведомлена надлежащим образом.

Соглашение о приостановлении действия договора

   Если обе стороны согласны приостановить действие договора, то это следует оформить в письменном виде, например, дополнительным соглашением к договору.

   Оформление дополнительного соглашения является стандартным, каких-либо обязательных правил по оформлении не имеется, поэтому можно оформить по ниже приведенному алгоритму:

  • необходимо назвать документ дополнительным соглашение к договору о приостановлении действия договора;
  • указать место составления соглашения и дату;
  • указать информацию о сторонах, которые заключают дополнительное соглашение и о чем;
  • далее указать, например, «стороны решили приостановить действие такого-то договора от такого-то числа, заключенного на выполнение каких-то работ, на такой-то срок». Если в договоре указано на возможность приостановления договора, можно сделать ссылку в том числе на конкретный пункт договора, касаемый приостановления его действия;
  • после этого можно указать, что дополнительное соглашение является неотъемлемой частью заключенного договора;
  • укажите в скольких экземплярах составлено данное соглашение;
  • в конце необходимо указать реквизиты сторон и оставить место для проставления подписи уполномоченными лицами;
  • если к дополнительному соглашению будет какое-то приложение, то его перечень необходимо указать перед реквизитами сторон.

   Если у Вас возникли вопросы, связанные с приостановлением действия договора, и Вы затрудняетесь в разрешении соответствующих вопросов, обратитесь к нашим юристам по договорам, которые всегда готовы оказать юридическую помощь, проконсультировать и подготовить необходимые документы.

Источник: https://katsaylidi.ru/blog/priostanovlenie-dejstviya-dogovora/

Как можно приостановить действие договора с организацией на оказание услуг?

Нами заключен договор на оказания услуг по обслуживанию 1С. в данный момент имеем финансовые трудности . надо временно приостановить действие договора до погашения долгов. за сколько времени мы обязаны предупредить поставляющую организацию о приостановлении договора.

10 Августа 2018, 09:50, вопрос №2074842 Лариса

    Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Задать вопрос

    Ответы юристов (2)

    9,1 Правовед.ru 4748 ответов 2244 отзыва Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Юрист, г. Краснодар Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации

    Лариса, здравствуйте!

    Согласно ч.1 ст. 782 ГК РФ Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

    В силу ч.1 ст. 450.

    1 ГК РФ Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

    Из указанного следует, что в первую очередь нужно посмотреть условия договора об одностороннем отказе, если там имеется срок, то в указанный договором.

    Если срок отсутствует, то в любое время направляйте письмо.

    Если Вам требуется анализ Вашего договора, обращайтесь в чат.

    С уважением, юрист Дмитрий.

    10 Августа 2018, 09:55 q Отблагодарить 0 0 1171 ответ 356 отзывов Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Адвокат, г. Новосибирск Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации

    Добрый день. Вам необходимо в первую очередь ознакомиться с условиями договора по данном вопросу. А затем уже обращаться к закону. Закон при этом не предусматривает такого понятия как «приостановление действия договора». Его можно или расторгнуть, или изменить. Есть общие основания для расторжения, есть — предусмотренные договорвм.

    Изменение же, как правило, опо соглашению сторон. Поэтому рекомендую вам сначал ознакомиться с условиями вашего договора с поставщиком услуги, затем, если ответа там нет -связаться с его предстаителм и попытаться мирно разрешить ситуацию, в частности.

    путем изменения услови догвоора на условиях врменного прекращения поставки без начисления абоненской платы.

    10 Августа 2018, 09:56 q Отблагодарить 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
    с юристами в каждом городе о лучшей цене.

    Идеальный документ. Cоглашение на случай, когда в отпуск уходит сотрудник с машиной

    Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит 08 июня 2010 г. 16:07 E-mail Об авторе статьи Архив

    Вероника Земская, эксперт «УНП»

    Газета «Учет. Налоги. Право» № 22/2010

    Наши читатели часто задают нам вопрос: как быть с договором аренды автомобиля сотрудника, когда он уходит в отпуск? Если платить ему за это время, налоговики могут сказать, что расходы необоснованны. Если не платить, то будут нарушены обязательства по договору.

    Мы опросили многие инспекции, и практически во всех рекомендуют приостановить действие договора аренды. Сразу скажем, что это касается лишь ситуации, когда сотрудник сам ездит на этой машине по работе.

    Если во время его отпуска машина остается в компании и ею могут управлять другие работники, то проблем с признанием расходов не возникает – сотруднику можно платить за аренду и когда он в отпуске.

    Приостановить действие договора нужно дополнительным соглашением (п. 1 ст. 450 ГК РФ). Специальной формы для него не установлено, поэтому допустимо составить соглашение в произвольном виде.

    В нем необходимо перечислить реквизиты договора, который приостановлен (дату, номер, предмет, стороны), а также срок, на который приостанавливают аренду.

    Еще стоит сделать оговорку о том, что за время приостановления договора арендная плата не начисляется, и зафиксировать ее размер за неполный месяц или месяцы, если отпуск «переходящий», либо установить порядок расчета.

Источник: https://iiotconf.ru/priostanovlenie-dejstviya-dogovora/

Закон24
Добавить комментарий